****川河****县县城提防（*期）
工程监理采购合同
水利工程施工
监理合同
扫描全能王
**人都在用的扫描***
****广智华荣工程项目咨询有限公司
广智政采****************
成交通知书
****
由我公司组织的****川河****县县城提防（*期）工程监理采
购（项目编号：*****************），****项目于_****年
**月**日**时**分通过项目电子化交易系统进行，经评审小组
评审推荐并经采购人确认，贵单位为该项目的成交供应商。
成交金额：￥******.**元（大写：********元整）
服务时间：自合同签订之日起***且。
请你单位在我方成交通知书发出之日起**日内，到****县水务服
务中心办理签订合同等有关事项。
特此通知！
****广智华荣工程项目咨询有限公司
****年*月*日
扫描全能王
**人都在用的扫描***
广东省资信工程担保有限公司
*************************************..***.
履约保函
保函编号：**************
验证码：******
致****县水务服务中心（下称“受益人”）：
鉴于****（下称“被保证人”）已/拟与受益人签订项目名称为
****川河****县县城提防（*期）工程监理采购（项目编号：*****************）的合同（下称“主
合同”），我方在此接受被保证人的委托，为其履行主合同项下义务向受益人提供履约保证担保：
*、本保函担保金额为人民币********元整（大写）￥*****.**元（小写）。
*、本保函保证期间自****年**月**日至****年**月**日。
*、被保证人在履行主合同过程中不能承担主合同约定的关于工期、质量的责任与义务时，
我方向受益人承担*般保证责任。受益人要求我方承担保证责任时，应提供本保函原件。
我方承担责任的前提为主合同纠纷已经审判或者仲裁，并就被保证人财产依法强制执行仍不
能履行应对受益人所承担的责任。
*、本保函担保金额随被保证人逐步履行主合同约定的义务或我方已支付的索赔款而相应递
减。
*、我方提供本保函后，受益人与被保证人对主合同进行修订如加重我方担保责任的，应经
我方书面同意，否则我方对加重的部分不承担保证责任。
*、本保函保证期间届满受益人未依法主张权利，或我方向受益人支付的索赔款已达本保函
的担保金额，或受益人在向我方索赔之前未以被保证人缴存的保证金或受益人未以应向被保证人
支付的项目款项抵销索赔款项，我方的保证责任免除。
*、本保函项下的主合同不成立、不生效、无效、被撤销，本保函无效。
*、本保函项下的权利不得转让及设定担保。
*、本保函适用中华人民共和国法律，如有争议，诉讼管辖法院为我方所在地人民法院。
担保人名称：广东省资信工程担保有限公司（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）
地址：深圳市龙华区龙华街道油松社区油松路兴龙富创客园*栋***
邮政编码：******，
电话：**********传真：**********
签发日期****年**月**日
直价查询码
扫描全能王
**人都在用的扫描***
水利工程施工监理合同书
委托人：****县水务服务中心
监理人：****
合同编号：*****************
合同名称：****川河****县县城提防（*期）工程监理采购合同
依据国家有关法律、法规，****县水务服务中心（以下简称委托人），委托****光泰建
设项目管理有限公司（以下简称监理人）提供****川河****县县城提防（*期）工程监理采购
工程****，经双方协商*致，订立本合同。
、工程概况
*、工程名称：****川河****县县城提防（*期）工程
*、建设地点：****县美兴镇
*、工程等别（级）：**级
*、工程总投资（人民币，下同）*****元
*、工期：同施工合同工期
*、监理范围
*、监理项目名称：****川河****县县城提防（*期）工程监理采购
*、监理项目内容及主要特性参数：新建提防****.**米，加固提防***.*米，新建排涝涵
管*处，排洪涵管*处。本项目为****川河****县县城提防（*期）工程监理采购项目。
*、监理项目投资：******.**元（大写：*****任**元）
*、监理阶段：（施工期、保修期）
*、****内容、期限
*、****内容：按专用合同条款约定。
*、****期限：
自合同签订之日起直至工程缺陷责任期满止
*、****酬金
监理正常服务酬金为（大写）********元，（总价包干使用，该费用在合同实
施期间不得因国家政策性和市场因素的变化而变化），由委托人按专用合同条款约定的方式、
时间向监理人结算。
*、监理合同的组成文件及解释顺序
*、监理合同书（含补充协议）；
*、中标通知书；
*、投标函及投标函附件；
*、专用合同条款；
*、通用合同条款；
*、监理大纲；
*、双方确认需进入合同的其他文件。
*、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
*、本合同书正本*式*份，具有同等法律效力，由双方各执*份：副本
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
建份，委托人执*份，监理人执*份。
委托人：小具**盖章）监理人：****（盖章）
法定代表人法定代表人：
或授权代表人或授权代表
**
单位地址：****县美兴镇喇嘛寺_单位地址：南充市高坪区江东中路*段金属出心*幢
邮政编码：******邮政编码：******
电话：电****-*******电话：****--*******
开户银行：****农业银行****县支行开户银行：中国银行股份有限公司南充嘉陵支行
帐号：**-***************帐号：************
纳税人识别号：******************纳税人识别号：******************
签订地点：****县水务服务中心
签订时间：***年**月**日
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
通用合同条款
词语涵义及适用语言
第*条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：
“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承
人。
“监理人”指受委托人委托，提供****的法人或其合法继承人。
、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承
人。
*、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理
工程师和监理员以及其他人员组成。
*、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
*、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。
*、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。
*、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。
*、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和
附加服务酬金。
*、“天”指日历天。
**、“现场”指监理项目实施的场所。
第*条本合同适用的语言文字为汉语文字。
监理依据
第*条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性
条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等
合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。
通知和联系
第*条委托人应指定*名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监
理人。
第*条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即
可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在**小时内补做书面通知。
第*条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法
律、法规另有规定的除外。
委托人的权利
第*条委托人享有如下权利：
*、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求；
*扫描全能王
**人都在用的扫描***
*、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；
*、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；
*、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；
*、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。
监理人的权利
第*条委托人赋予监理人如下权利：
、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；
*、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；
*、核查并签发施工图纸；
*、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复
工通知；
*、审核和签发工程计量、付款凭证；
*、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工
作人员；
*、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工
设备；
*、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；
*、专用合同条款约定的其他权利。
委托人的义务
第*条工程建设外部环境的协调工作。
第*条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展****的
有关本工程建设的资料。
第**条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作
出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委
托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。
第**条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理
单位、总监理工程师通知承包人。
第**条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如
果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。
第**条按本合同约定及时、足额支付****酬金。
第**条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第**条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出
有于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工
程款。
第**条为监理人员投保人身意外伤害险和第*者责任险。如要求监理人自己投保，则
应同意监理人将投保的费用计入报价中。
第**条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的*部分。
第**条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程****的任何文件直接或间接用
于其他工程建设之中。
扫描全能王
**人都在用的扫描***
监理人的义务
第**条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的****内容为
委托人提供优质服务。
第***条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、
监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授
权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要
监理人员应征得委托人同意。
第***条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。
第***条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；
检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规
定及时采取相应的监理措施。
第***条监督、检查工程施工进度。
第***条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助
委托人向保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
第***条协调施工合同各方之间的关系。
第***条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。
需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。
第***条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、
试验、检验、检查等资料的完整和真实。
第***条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报
告和监理工作总结报告。
第**条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部
工程验收由专用合同条款约定。
第***条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本
合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的*定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉
及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等
秘密。
****酬金
第***条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。
第***条除不可抗力外，有下列情形之*且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，
均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：
*、由于委托人、第*方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理
服务受到阻碍或延误；
*、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；
*、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。
监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支
付。
第***条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整
****酬金。
第***条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理
人支付申请书后*天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。*天内未发出异议通知，则
扫描全能王
**人都在用的扫描***
按通用合同条款第***条、第***条、第***条的约定支付。
合同变更与终止
第***条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因
致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对****酬金计取、监
理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。
第***条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的*方要求解
除合同的，应书面通知对方；若通知送达后**天内未收到对方的答复，可发出终止监理合同的
通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿
损失。
第***条在****期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致
使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。
第***条本合同在监理期限届满并结清****酬金后即终止。
违约责任
第**条委托人未履行合同条款第*条、第**条、第**条、第**条、第**条、
第**条、第**条、第**条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约
金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
第***条委托人未按合同条款第***条、第***条、第***条约定支付监理服
务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支
付义务。
第***条监理人未履行合同条款第***条、第***条、第***条、第***条、
第***条、第***条、第***条、第**条、第***条约定的义务和责任，除按专用
合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。
争议的解决
第***条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同
争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院
起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。
第***条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责
任和义务。
其他
第***条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合
同条款中约定。
扫描全能王
*
**人都在用的扫描***
专用合同条款
监理依据
第*条本合同的监理依据为：
（*）工程建设合同文件及其技术规范；
（*）国家或国家有关部门颁发的法律、行政法规和****省颁发的地方法律法规及相关政策
等；
（*）经设计机构签发的实际图纸与设计技术要求；
（*）国家或国家有关部门颁发的现行技术规程、规范、质量检验标准及质量检验办法。
委托人的权利
第*条
当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同：
*、委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责；
*、委托人发现监理人员与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人
更换监理人员，直到终止合同。
监理人的权利
第*条
*、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：
*、因委托人原因，致使工程不能实施的监理人有权解除合同；
*、/
*、/
、委托人赋予监理人的其他权利：
*
*、签发工程移交证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；
*、签发保修责任终止证书（若不授予则删除此款；若授予应约定监理人的具体权限）；
*.*
委托人的义务
第*条委托人向监理机构免费提供的资料为：
| 序号 |
资料名称 |
份数 |
提供时间 |
收回时间 |
保存和保密要求 |
| * |
****川河****县县城提防（*期）工程施工图等前期资料 |
* |
工程开工前 |
|
工程完工后只用于本工程施工期间 |
|
|
|
|
|
|
第*条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：
扫描全能王
**人都在用的扫描***
#*** *****#
违约责任
第**条监理公司必须按投标文件中的监理人员配置并派驻施工现场，规范现场服务，
能及时处理的工程现场各种问题。因监理原因没有在**小时内解决问题而造成工程损失的，直
接扣除合同总额的**%。
第**条由建设业主单位对监理单位的到岗情况（按投标文件中配置的监理人员）进行
考核，由投资主管部门牵头组织相关部门对监理的到岗情况进行定期或不定期检查，每查出*
次未到岗或到岗人员与配置人员资质不相符的由业主单位给予处罚（给予****元人民币罚款）；
连续*次检查不到岗或与资质人员不相符的给予****费**%的罚款且连续累计，累计扣除
总额不超过****费的**%。若罚款已达****费的**%后监理人仍未按要求配置人员并
派驻现场的，委托方将报请相关部门对监理人信誉等级进行相关处理。
争议的解决
第**条争议调解、仲裁机构：
*、争议调解机构为：****县人民法院
*、仲裁机构为：****县人民法院
其他
第**条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：
第**条履约保证金的退还：工程完工验收后*次性退还（无息）。
第**条所监理工程合同工程完工验收后，在满足后续****前提下，经业主同意主
要监理人员可以撤离现场。
扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*：
本合同****内容：（具体内容由双方协商确定）
（*）设计方面
*、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。
*、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。
*、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
*、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。
*、其他相关业务。
（*）采购方面
*、协助委托人进行采购招标。
*、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
*、其他相关业务。
（*）施工方面
*、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
*、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。
*、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备
工作。
*、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
*、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。
*、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施
情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调
整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
*、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工
程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行
旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行
跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理
方案，参与调查质量事故。
*、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成
的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；
处理工程变更。
*、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检
查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。
**、协调施工合同各方之间的关系。
**、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人
的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作
报告。
**、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限
届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
**、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量
缺陷等调查原因并提出处理意见。
**、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向
保险公司及时提供*切必要的材料和证据。
**、其他相关工作。
扫描全能王
**人都在用的扫描***
附件*、工程监理廉政合同
工程项目名称：****川河****县县城提防（*期）工程
工程项目地址：****县美兴镇
建设单位（甲方）：****县水务服务中心
监理单位（乙方）：****
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止
发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有
关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。
第*条甲乙双方的责任
（*）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动
的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（*）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
（*）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定
者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建
设监理的规章制度。
（*）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重
的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第*条甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（*）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费
等。
（*）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（*）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安
排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（*）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理
分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参加与同项目工程合同有
关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单
位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第*条乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。严格执行
工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理
法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：
扫描全能王
**人都在用的扫描***
（*）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵
重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（*）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（*）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以
及出国（境）、旅游等提供方便。
（*）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（*）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、
娱乐等活动。
第*条违约责任
（*）甲方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规
和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单
位造成经济损失的，应予以赔偿。
（*）乙方工作人员有违反本合同第*、*条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规
和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单
位造成经济损失的，应予以赔偿。
第*条本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后
立即生效。
第*条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
甲方单位（签章）：乙方单位（签章）：
法定代表人（签章）法定代表人（签章）
地址：****县美兴镇喇嘛寺地址：南充市高坪区江东中路*段金融中心*
幢****---****
**年*月**日
*年*月**日
**扫描全能王
**人都在用的扫描***
功能介绍
热门关键词： 
换一批
阿坝藏族羌族最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
